水利工期延期申请报告（通用15篇）
在学习、工作生活中，报告的使用成为日常生活的常态，报告中涉及到专业性术语要解释清楚。那么一般报告是怎么写的呢？下面是我精心整理的水利工期延期申请报告，仅供参考，希望能够帮助到大家。
水利工期延期申请报告 篇1
XX并XX监理咨询有限公司：
由我方施工的XXXXXXXXXXXXXX，设计总数为9195棵，原计划工期为20XX年3月 13 日至20XX年6月12日;我方于20XX年3月22日正式开始施工，截止20XX年6月5日，累计完成碎石桩5040棵，尚未完成4155棵。
自我公司项目部于3月1日进驻该工地并组织施工后，由于以下问题影响了我司对该工程的正常施工和进度计划：
1、场地因素的影响：
(1)、我公司于20XX年3月4日至3月13日相继进场4台套桩机设备，但因施工场地平整工作尚未完成，施工难以开展;至20XX年3月21日基本完成场地下平台平整工作后，我方于3月22日正式开始施工;
(2)、因该工程施工场地分为多个平台，难以按原定施工方案及施工进度计划组织有效施工;根据现场施工条件，经三方讨论后将施工方式确定为：采用边平整边施工、分步分台进行;但这也给我方施工带来极大困难，由此也加大了我方的施工管理难度，并造成了窝工等引起的诸多损失。其中，20XX年3月5日至20XX年3月21日，建设方对施工场地下平台进行场地平整工作;20XX年4月24日至20XX年5月6日，建设方对施工场地
上平台2号区域进行平整工作;20XX年5月23日至20XX年5月29日，建设方对上平台1号区域进行场地平整工作;场地平整期间，所有机组停机等待。时至今日，场地上平台与下平台中间不可施工区域，场地平整工作尚未完成。
(3)、因施工场地整体施工平面条件较差，土层较软、局部较陷，这给我方施工机械运行带来极大困难及严重的安全隐患，极大减慢了该工程施工进度。
2、天气因素的影响：因进入雨季，阴雨天气致使我方难以正常进行施工。从正式开工后，阴雨天气为15日。
3、停电因素的影响：因工地停电，施工机组无法工作;其中，4月18日、5月14日、5月15日分别停电一天;
为确保工期，应甲方要求，我方于20XX年5月1日增加一台桩机至该工地，完成上平台2号区施工后，因现施工上平台1号区无法摆放5台桩机同时进行施工，于6月1日一台桩机撤离施工现场。为此对该工程施工进度也产生了较大影响。
鉴于以上情况及对后期施工的综合考虑，我方也积极采取了相应措施，调整了原有施工方案能打一棵就打一棵，以尽可能加快该工程的施工进度。但为了保证该工程的工程质量和施工安全，我方特向贵公司申请将该工程有效工期延长38天，将该工程竣工时间顺延至20XX年7月20日。请贵公司领导予以批复。非常感谢贵公司对我公司工作的支持。
致敬!
云南XXX有限公司
XXX项目部
20xx年6月6日
水利工期延期申请报告 篇2
广州广骏工程监理有限公司：
我公司承建的富强路(北江路至人民西路)道路工程于20XX年4月9日正式开工，计划竣工时间为20xx年10月9日，工程合同总工期为548日历天。
然而，由于征地拆迁、拆迁遗留问题、施工图变更、海仔明渠工程和天气因素等原因造成工期延误，致使工程无法按要求正常竣工，特向贵公司申请该工程延长工期，具体情况说明如下：
一、 征地拆迁问题
总体施工进度计划CFG桩软基处理计划施工时间20XX年3月1日至20XX年12月31日，共计305天(前提条件是施工范围内所有地面构筑物必须拆除，否则工期将顺延)，但由于本工程分三次征地：第一次于20XX年3月26日进行K1+080~K1+880段征地，第二次于20XX年8月10日进行K0+560~K1+080段征地，第三次于20xx年4月19日进行K0+000~K0+560段征地(其中K0+000~K0+160段于20xx年7月10日交付使用)，因此我施工单位必须分两阶段进行施工，第一阶段K0+560~K1+880于20XX年4月12日—20xx年1月1日完成，
第二阶段K0+090~K0+560于20xx年5月4日—20xx年8月12日完成，共计487天，期间有123天造成机械停滞和无法进行下步工序施工，因此造成总工期延误共计123天(详见附件施组进度计划横道图、CFG桩现场施工工程量确认表)。
二、 征地后遗留问题
本工程于20xx年2月28日前完成K0+560~K1+880右幅沥青路面，于20xx年4月19日进行K0+000~K0+560段征地，并分两次交付用地后，仍存在许多问题未解决：
1、第一次K0+160~K0+560段于20xx年4月19日交付用地，存在的.问题主要是K0+460~K0+500右幅有4栋居民楼未征地拆迁(其中有2栋居民楼在主车道上)、K0+460~K0+500左幅有2栋居民楼未征地拆迁和K0+480处通信电线1条未迁移，因以上问题无法进行软基处理和排水工程施工，造成工期延误共30天(详见附件施工单位工作联系单015、关于富强路(北江路至人民西路)道路工程存在问题情况汇报、工程例会周报55期—70期)。
2、第二次K0+000~K0+160段于20xx年7月10日交付用地，存在的问题主要是：K0+000~K0+030段树木(绿化)未征地迁移;K0+030~K0+080左幅养鸡场未征地拆迁;K0+080~K0+180段坟墓若干个未征地拆迁;K0+170处有高压线1条、家用电线(弱电)1条;K0+060~K0+120左幅房地产开发地块未征地拆迁，因以上问题无法进行施工，造成工期延误共35天(详见附件施工单位工作联系单014、关于富强路(北江路至人民西路)道路工程存在问题情况汇报、工程例会周报55期—70期)。
三、施工图变更问题
本工程因施工图经常变更，现有施工图纸与原招标图纸变更较大，导致在施工过程中施工图纸存在较多的问题及工程作废后重复施工，造成工期延误共184天，(详见附见富强路变更(签证)汇总表)。
四、海仔明渠改造工程问题
海仔明渠改造工程位于富强路(北江路至人民西路)道路工程东侧(具体桩号：K1+200~K1+880左幅)，于20xx年8月15日正式开工。由于富强路K1+260~K1+880左幅必须等海仔明渠挡墙工程完工后才能进行雨水管道、路基工程和路面工程施工，造成工期延误共30天(详见附件富强路道路工程K1+200~K1+880施工图设计)。
五、天气因素
因清远市春节后雨季天气较多，造成工期延误共105天(详见附件施工月报)。
综合上述因素，累计延误工期共507天，现根据合同条款第31条，进行工期顺延申请，使竣工日期从原来的20xx年10月9日延迟到20XX年2月27日。
请贵公司予以批复。
广州市xx建设工程有限公司
20xx年5月15日
水利工期延期申请报告 篇3
我司承建的XXXXXXXX工程合同注明于20xx年6月1日为开工时间，但因本工程报建的相关手续未能及时完善。我司于20xx年6月12日正式收到开工通知开始局部进场施工，因多种重要因素造成无法施工，而根据我司的总体施工进度计划，如存在的问题能全部解决，我司能保证能在合同条款的90天内完成所有工程。造成未能按合同工期完成工程的原因如下：
1、按合同要求， 20xx 年6月1日为开工时间，由于建设单位未能及时完善报建相关手续，我司于7月12日收到监理部的开工通知才能正式进场，故现场的实际开工日期为20xx年7月12日。
2、因施工期间正是汛期，台风及雨水天气较多，导致围堤上无法正常工作，为了保证施工质量和安全施工，同时接监理工程师通知，机械台班断续停工，台风期间暂停施工，延误较多工期。
3、因施工期间水泥抽检不合格导致已施工部分必须全部拆除。并要将原材料重新送检设计配合比。
由于以上问题造成工期严重延误，我司必须要等新的材料检测及砼配合比的合格报吿出来后才能继续组织施工，对本工程的施工进度造成重大的影响，并大大增加了我司的管理成本和施工成本。按照合同的有关条款，我司恳请业主根据施工现场的实际情况，将合同竣工工期由20xx年 8 月 31 日顺延至20xx年11月30日。
XXXXX工程有限公司
20xx年九月十三日
水利工期延期申请报告 篇4
单位（子单位）工程名称
致：深圳市xx工程建设监理有限公司（项目监理机构）
根据施工合同条款 20.2条 的规定，由于5月11日大暴雨影响的 原因，我方申请工期延期，请予以批准。
附件：
1、工期延期的依据及工程结算 附20xx年5月份盐田区日雨量
我司承建的xxx工程，5月份正处于是主体结构施工阶段，5月11日降雨量达到100毫米，属于大暴雨程度。影响了工程的正常施工，全天处于停工状态。雨后对安全设施造成较大损坏，为了达到施工现场的复工要求，组织人力利用2天时间进行整改恢复。按合同条款20.2第6条要求，申请工期延期3天。
请予批准！
项目经理部（项目章） 项目负责人：
20xx年5月31日
水利工期延期申请报告 篇5
致：襄汾县百公里汾河生态城镇经济走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理 项目部北京当代园林工程监理有限公司襄汾监理部由临汾市沈达园林绿化有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程07标工程合同工期为60天（开工日期20 xx 年4月5日，竣工日期20 xx 年6月3日），因以下原因导致工程未能按时完工。
1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工，直接影响草皮播种，不能按时施工。
2、6月份以后温度高，不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种，影响发芽存活率低，只有在立秋后9月份以后进行播种。
特申请延期至20 xx 年10月20日，望批准！
临汾市沈达园林绿化有限公司
襄汾县汾河治理堤内绿化七标段项目部
20 xx 年5月25日
水利工期延期申请报告 篇6
执行监督小组：
我单位xx（单位名称）承担的xx年度佛山市科技发展专项资金项目xx（项目名称）执行期限已届满，项目已完成合同书中的部分任务指标，因为客观原因需要延长执行时间，现申请项目延期至xx年xx月完成，请核准。
申请人：XXX
20xx年xx月xx日
水利工期延期申请报告 篇7
工商银行X市支行：
我单位XX，于20xx年九月十五日向贵行贷款300万元，现已经到期，因近期我单位资金周转困难，一时无法偿还贵行贷款，需待到年底应收帐款到帐后，才能向贵行偿还贷款，现特向贵行申请延迟三个月还贷，请贵行予以批准。
申请人：XXX
20xx年xx月xx日
水利工期延期申请报告 篇8
台州海关：
我司于20xx年1月26日进口一台粗破碎机，合同号HXD1111291，单价USD380000/台，委托台州华光国际货运代理有限公司于20xx年2月10日报关，报关单号052 2009 64，我司于20xx年2月13日交保证金。
因本票货物的完税价格贵关还在审核中，暂时不能结案，而我司在通关时所交保证金有效期即将到期，故我司恳请贵关对本票货物保证金作延期处理，请予以批准为感！
申请人：XXX
20xx年xx月xx日
水利工期延期申请报告 篇9
台州海关：
我司于20xx年xx月xx日进口一台粗破碎机，合同号HXD1xxx，单价USD380000/台，委托台州华光国际货运代理有限公司于20xx年xx月xx日报关，报关单号05220xx，我司于20xx年xx月xx日交保证金。
因本票货物的完税价格贵关还在审核中，暂时不能结案，而我司在通关时所交保证金有效期即将到期，故我司恳请贵关对本票货物保证金作延期处理，请予以批准为感！
申请人：XXX
20xx年xx月xx日
水利工期延期申请报告 篇10
尊敬的 领导 ：
本人产假于20xx年xx月xx日日结束。由于孩子尚小，家中无人照看，实有困难。特向 领导 申请延长产假3个月，即延长至20xx年xx月xx日。在此期间，若工作需要，本人会及时赴单位工作。恳请 领导 给予批准。
申请人：XXX
20xx年xx月xx日
水利工期延期申请报告 篇11
人力资源部：
本人领取结婚证时间为 20XX 年2月14日。根据单位规定，婚假需在领取结婚登记证的半年，即 20XX 年8月14日前申请婚假，但由于本人工作原因，无法在规定的时间内安排调休，现申请延迟婚假的时间，时间计划于 20xx 年9月底。
望批准。
XXX
20XX 年8月5日
水利工期延期申请报告 篇12
xx人力资源和社会保障局：
我司员工xx（身份证：xxx）于xx月xx日因公出差xx，却遭遇意外人身伤害，根据相关规定，应于xx月份向贵单位递交相关资料申报员工工伤；但因受害当事人xx伤势严重，于xx医院治疗中，无法及时 提供 相关资料，因此延期申请，特此说明。
xx市xx公司
20xx年x月x日
水利工期延期申请报告 篇13
外汇管理局：
我司是注册经营在外高桥保税区的泰咏电子（上海）有限公司，现特向贵局申请办理下述外债的延期事宜。
外债编号： 2024 31000046117001展期期限： 20XX 年6月1日至 20XX 年5月31日止借款金额：美金陆拾万元整原借款利率：自实际拨款日起，按贷款人所在地时间上午九点路透社页三个月利率加1.25%计息；嗣后每三个月依上开SIBOR（新加坡金融同业拆款）利率之调整而调整更改后借款利率：自实际拨款日起，按贷款人所在地时间上午九点路透社页三个月利率加1.5%计息；嗣后每六个月依上开SIBOR（新加坡金融同业拆款）利率之调整而调整盼准！
泰咏电子（上海）有限公司
20XX 年5月20日
水利工期延期申请报告 篇14
xx人力资源和社会保障局：
我司员工xx（身份证：xxx）于xx月xx日因公出差xx，却遭遇意外人身伤害，根据相关规定，应于xx月份向贵单位递交相关资料申报员工工伤；但因受害当事人xx伤势严重，于xx医院治疗中，无法及时 提供 相关资料，因此延期申请，特此说明。
XXX
20XX 年XX月XX日
水利工期延期申请报告 篇15
人力资源和社会保障局：
我（我单位职工）因 20XX 年xx月xx日xx时因工作原因发生工伤事故，因（什么原因要写清楚，如果是交通事故，要说明交警还没有出事故责任认定书，如果是暴力伤害事故，要说明公安机关未结案或人民法院未判决）原因，在规定时间内不能提交相应的工伤认定材料，根据《工伤保险条例》的规定，特向你局申请延长工伤认定，请予批准延长为谢。
xx市xx公司
20XX 年x月x日
;